建筑施工与管理
+

《建设监理》试题及答案(一)

2013/10/2    作者:电大作业网    来源:www.ddzuoye.com    阅读:7718

一、单项选择题
1.建设工程监理的实施需要( C    )委托和授权。
A.政府部门  B.总承包单位   C.项目业主   D.监理单位
2.建设工程监理是由(  C   )开展的一种监督管理活动。
A.施工单位  B.总承包单位   C.项目业主   D.监理单位
3. 科学的建设工程管理体制,要求监理活动具有一定的(  C     )
A.服务性  B.公正性  C.独立性   D.科学性
4.人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作( C    )
A. 项目设计  B.建设准备  C.施工和动用前准备  D.竣工验收
5.报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定,取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员,任职期限必须满(  C    )
A.1年  B.2年   C.3年   D.5年
6.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是(  D     )
A.不在政府部门和施工.材料和设备的生产供应等单位兼职  
B.不以个人名义承揽监理业务  
C.坚持独立自主的开展工作    
D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动
7.直线制监理组织形式的特点,从命令源来讲(  A    )
A.只有一个顶头上司的一元化领导
B.有多个顶头上司的多元化领导
C.只有一个顶头上司的多元化领导
D.有多个顶头上司的一元化领导
8.保证是指(  B         )约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的行为
A. 保证人和债务人  B.保证人和债权人C.债务人和债权人  D.保证人和公证人
9.下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是(   C   )
A.监理合同自签字之日起生效
B.监理合同双方,任何一方申请并经双方书面同意时,可对合同进行变更
C.变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式,协议未达成之前,原合同仍然有效
D.暂停监理业务期限超过半年时,乙方可向甲方发出终止合同的通知
10.下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是(   D     )
A.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
B.设计变更和工程量增加
C.一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时
D.承包人实际进度与计划进度不符时,经工程师确认执行修改后进度计划,不能按期完工
11.实现建设监理三大控制的重点,建设项目的核心,决定工程成败的关键是(  A   )
A.工程建设质量控制                     B.工程建设投资控制
C.工程建设进度控制                     D.工程建设合同控制
12.对水泥材料的质量控制,就是检验水泥(  D    )
A.凝结时间指标                 B.细度指标
C.稠度指标                     D.是否符合质量标准
13.合理的质量是指( B      )
A.在满足业主所需功能和使用价值的前提下,所付出的费用最少
B.在一定投资限额下,能达到业主所需要的最佳功能和质量水平
C.在一定进度内,达到业主所需要的质量水平
D.工程质量竣工后,验收合格
14.下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是(  C      )
A. 建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用
B. 生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和
C. 建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费
D. 建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种
15.一个建设工程项目,耗资最大的阶段是(  C   )
A.设计阶段                          B.建设项目发包阶段
C.施工阶段                          D.项目竣工验收阶段
16.可行性研究的核心是(    D     )
A.市场需求                         B.技术方案
C.建设条件                         D.经济评价
17.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是( A  )
A.人为因素            B.技术因素
C.设备与构配件因素            D.水文地质与气象因素 
18.对于关键线路说法正确的一项是(    D     )
A.网络计划中的关键线路只有一条
B.关键线路中不可能经过虚工作
C.关键线路上的工作不必完全是关键工作
D.单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
19.关于对网络计划优化说法不正确的一项是(   C  
A.工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标,或在一定约束条件下使工期最短的过程
B.工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标
C.在优化过程中,可以将关键工作压缩成非关键工作
D.在优化工程中,出现多条关键线路,必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值
20.信息的时效性是指(  D     )
A.合同时间内可用的信息            B.现场提供的信息 
C.预定时间内可用的信息              D.在有效时间内可用的信息 

二、多项选择题
1.在实施建设工程监理的工程项目中,监理单位应当成为(    CDE )。
A.委托方的全权代表 B.业主与承建商合同纠纷的仲裁人
C.公正地维护业主合法权益的一方   D.竭诚为业主提供技术服务的一方
E.公正地维护社会公众利益的一方
2.监理工程师不得在(  ABCD )兼职。
A.政府机关        B.施工单位
C.设备制造单位    D.材料供应单位
E.设计单位
3.组织构成因素包括(  BCDE )。
A.合理的组织联系 B.合理的管理跨度 C.合理的管理层次
D.合理确定职能 E.合理划分部门
4.监理目标控制的前提工作是( AB )。
A.目标规划和计划 B.落实好控制机构、人员和职能
C.与业主合作监理 D.与被监理单位充分协商
E.落实全部项目建设资金
5.《担保法》规定,可以抵押的财产有( AC )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.国有土地所有权
C.抵押人所有房屋                    D.汇票、债券等所有证券 
E.学校、医院等公益设施
6.关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是(       ACD  )
A.乙方有授予甲方权限的权利  
B.甲方有委托监理工程重大事项的决定权
C.甲方有完成监理任务后获得酬金的权利
D.乙方有对合同承包单位的选定权           
E.乙方有获得奖励的权利
7.监理工程师对工程索赔的影响体现在(         ABCD  )
A.工程师受业主委托进行工程项目管理
B.工程师有处理索赔问题的权利
C.作为索赔争议的调解人
D.在争执的仲裁过程中作为见证人  
E.在诉讼过程中作为甲方的合伙人
8.建设工程投资控制的几个阶段分别是 (   ABCDE      ) 
A.投资决策阶段      B.设计阶段    C.建设项目发包阶段
D.施工阶段          E.竣工验收阶段
9.影响建设工程进度因素的来源可能是(   ABCDE   ) 
A.建设单位及上级机构 B.设计、施工及供货单位 C.政府建设主管部门
D.监理单位本省        E.自然条件
10.施工过程中需要收集的主要信息有( ABDE ) 
A.业主提供的信息 B.承包方提供的信息
C.推销商提供的信息 D.监理方提供的信息
E.与工地相关的其他信息

三、案例分析题
1.对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
问题:
(1)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?
(2)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?
答案
(1)监理工程师判定承包商索赔成立的条件:
1)承包商受到了实际损失或损害;
2)损失不是因承包商的过错造成
3)损害也不是承包商应承担的风险造成
4)承包商在合同规定的索赔时限内提出。
(2)两次索赔处理
对第一次索赔
1)判定第一次索赔成立。因为:①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;②承包商及时提供了证据资料;③承包商及时提相互了索赔申请。
2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。
3)监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔
1)判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任,索赔无理由。
2)监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复,表示索赔不成立。

2.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程,设计图纸齐全,采用玻璃幕墙,暗设水、电管线。目前,主体结构正在施工。
问题:
(1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些?
(2)监理工程师应对进场原材料(钢筋、水泥、砂、石等)的哪些报告、凭证资料进行确认?
(3)在检查钢筋施工过程中,发现有些部位不符合设计和规范要求,监理工程师应如何处理?
答案
(1)监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料,例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施,如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。
进行质量的跟答案
(1)监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料,例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施,如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。
进行质量的跟踪监理检查,包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件等)、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证,如预检、隐检中报表,抽检试验报告,试件、试块、试块施压报告等。
(2)监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有:材料出厂证明、质量保证书、技术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。
(3)监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返工),并监督检查整改过程,对整改后的工程进行检查验收与办理签证。
踪监理检查,包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件等)、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证,如预检、隐检中报表,抽检试验报告,试件、试块、试块施压报告等。
(2)监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有:材料出厂证明、质量保证书、技术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。
(3)监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返工),并监督检查整改过程,对整改后的工程进行检查验收与办理签证。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

站长QQ:80994955 | QQ群:272855623

蜀ICP备12022747号-2
【电脑版】  【回到顶部】